Договор на поставку материалов образец

Договор поставки товаров заключаются поставщик, владеющий товарами, и покупатель, их приобретающий за определенную стоимость. В качестве товара может выступать любое имущества. В данной статье приведен образец договора поставки строительных материалов.

Скачать образец договора поставки стройматериалов можно внизу статьи бесплатно (word).

Условия договора должны включать исчерпывающие данные, которые позволят сторонам урегулировать взаимоотношения в вопросе поставке товара и его оплаты. Письменная форма договора закрепляет на бумаге условия поставки, устанавливает ответственность за нарушение этих условий. Словесная форма договоренности не гарантирует исполнения всех оговоренных условий, однако письменная форма предоставит участникам определенные гарантии.

Рекомендуется заключать отношения именно в письменном виде, прописывать всю нюансы сделки, чтобы в будущем избежать спорных ситуаций.

Товаром по договору могут выступать не только строительные материалы, но и иные виды имущества:

  • продукты питания — образец;
  • оборудование — образец.

Как правильно оформить договора (условия и содержание)

В договоре поставке стройматериалов прописываются обязательства для сторон:

  • для поставщика — это в срок передать второй стороне товар, обозначенные в условиях договора, обычно перечень с подробными характеристиками приводится в Спецификации к договору;
  • для покупателя — это принять товар и оплатить его цену, цена также обычно отражается в спецификации.

Нарушение этих обязанностей влечет за собой ответственность в том размере, в каком она определена условиями договора поставки.

Подробный список наименований для поставки обычно приводится в спецификации, в договоре же обозначают общую стоимость стройматериалов, а также общее количество. Детализацию можно привести по видам стройматериалов, который по своим свойствам и характеристикам можно объединить.

Как правило, договор предусматривает поставку партиями, когда обозначенные в спецификации стройматерилы поставляется не разом, а постепенно, отдельными партиями. Сроки поставок определяются также заранее и прописываются в графе поставок, прилагаемом к договору.

Обязательно нужно согласовать условия доставки строительных материалов до покупателя — чьими силами будет осуществляться транспортировка, за чей счет, каковы условия доставки, адреса погрузки и разгрузки.


В условиях закрепляется общий порядок доставки стройматериалов от поставщика до покупателя, последовательность действий сторон в плане подписания сопроводительных документов.

Поставляемые строительные материалы обычно должны соответствовать определенным требованиям и строительным стандартам. К качеству и комплектности материалов должны предъявляться определенные требования, которые также сторонам нужно оговорить между собой.

Если поставщик предоставляет гарантии на поставляемые материалы, то гарантийный срок указывается в условиях договора.

Еще одним условием, которое должно быть прописано в условиях договора поставки — это условия и порядок оплаты (способ оплаты, цены, предоплата, отсрочка, рассрочка и прочие нюансы, касающиеся денежных взаимоотношений между сторонами договора).

Ответственность может устанавливаться в денежном виде, в виде процентов, пени. Может наступать при нарушении условий договора, возмещению может подлежать полученный ущерб, упущенная выгода.

Договор поставки, помимо прочего, может предусматривать также порядок обмена или возврата товара ненадлежащего качества, бракованного товара.

Традиционно соглашение должно иметь дату и место оформления, реквизиты участников договора.

От каждой стороны на договоре должна присутствовать подпись и, при наличии, печать организации.

1000form.ru


3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. При осуществлении заказа Покупатель направляет в адрес Продавца 2 (два) экземпляра Заявки за подписью уполномоченного лица по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору.
3.2. Продавец в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Покупателя 2 (два) экземпляра Спецификации и 1 (один) экземпляр Заявки, согласованной со своей стороны. Копия Спецификации и Заявки с отметкой Продавца о принятии направляются Покупателю факсимильной связью или электронной почтой. Если в указанный срок документы в адрес Покупателя не направлены, Заявка считается не принятой Продавцом.
3.3. Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения составленной и подписанной Продавцом Спецификации, направляет в адрес Продавца факсимильной или электронной связью согласованную им Спецификацию, либо отказ в получении материалов на условиях, указанных в Спецификации. Если в указанный срок документы в адрес Продавца не направлены, Спецификация считается не принятой Покупателем.
3.4. Перед согласованием Спецификации, Продавец предоставляет для ознакомления и утверждения Покупателю образцы материалов, которые будут поставляться в соответствии с данной Спецификацией. Если в процессе поставки материалов будет установлено их отличие от утвержденных в Спецификации образцов, то данные материалы подлежат замене на материалы по утвержденным образцам, с отнесением всех расходов, в том числе транспортных, на счет Продавца.
3.5.
ловия поставки считаются согласованными и принятыми сторонами, если Спецификация подписана полномочными представителями и заверена печатями Продавца и Покупателя.
3.6. Продавец направляет в адрес Покупателя счет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласованной сторонами Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.7. Поставка материалов осуществляется Продавцом в срок, согласованный с Покупателем в Спецификации на каждую отдельную поставку.
3.8. При нарушении Покупателем сроков оплаты сроки поставки материалов увеличиваются на количество дней просрочки платежа.
3.9. Поставка материалов по каждой Заявке Покупателя осуществляется отдельно и на условиях, оговоренных в согласованной сторонами Спецификации.
3.10. В случае доставки материалов Продавцом, Продавец обязан уведомить Покупателя о предстоящей поставке материалов не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты прибытия транспортного средства на склад Покупателя посредством телефонной и/или факсимильной связи, сообщив: регистрационный номер транспортного средства и фамилию водителя.
3.11. Вместе с материалами Продавец передает Покупателю:
-сертификаты (соответствия, пожарный, гигиенический) — копии, заверенные Продавцом;
-товарная накладная;
-товарно-транспортная накладная;
-счет — фактура.
3.12. Право собственности на материалы и риск случайной гибели или случайного повреждения материалов переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи материалов Покупателю. Моментом передачи (отгрузки) материалов считается дата подписания полномочными представителями накладной, либо дата отметки уполномоченного Покупателем Перевозчика в транспортной накладной о принятии материалов к перевозке (при получении материалов на складе Продавца).


www.pravoset.ru

Воспользуйтесь образцом договора при подготовке к поставке строительных материалов

Для ведения строительного проекта необходимы различные материалы. Их закупкой не всегда занимается сам подрядчик. Все зависит от масштабов, длительности, сложности проекта и т. д. Кто будет заниматься обеспечением, стороны указывают в договоре. Иногда поставку организует заказчик, а в крупных проектах эту обязанность возлагают на субподрядчиков. В рамках проекта может потребоваться поставка множества строительных материалов от разных поставщиков, поэтому проще использовать типовые договоры, разработанные по единому образцу.

Скачайте в Системе Юрист другие образцы договоров по поставке

  • Договор поставки нерудных материалов
  • Договор поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ)
  • Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Найти еще

Читайте полезные статьи

  • Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки
  • Что необходимо проверить поставщику при заключении договора поставки

Перед заказом строительных материалов внесите в договор поставки обязательные и дополнительные условия

Сделки на поставку оформляют согласно правилам главы 30 ГК РФ. Если объем строительства небольшой, стороны вправе включить условия о материалах в основной договор на выполнение работ, а детали уточнить в приложении-спецификации. Но обычно для девелоперских проектов договоры на поставку заключают отдельно. Заказчик строительства, подрядчик или субподрядчик фигурирует в соглашении как покупатель. Второй стороной сделки является поставщик. К договору поставки стройматериалов также создают приложения:

  • график поставок,
  • спецификацию на товары.

По данному договору поставляемые объекты являются товарами. При согласовании предмета сделки необходимо:

  1. Указать, что входит в список товаров. Перечислить наименования, прописать общее количество (п. 5 ст. 454 и п. 3 ст. 455 ГК).
  2. Написать, что поставщик обязуется осуществить поставку по графику в соответствии с перечнем товаров, а покупатель – принять и оплатить ее. Многие суды относят срок поставки к существенным условиям, ссылаясь на статью 506 ГК РФ. Поэтому безопаснее отметить сроки в договоре или графике.  
  3. Отметить, допускает ли договор досрочную поставку материалов.

Отдельно сформулируйте требования к качеству и комплектности. В этом разделе пишут:


  1. Каким нормам должно соответствовать качество товаров. Например, необходимо, чтобы материалы обладали определенной огнеупорностью и отвечали требованиям ГОСТ и СНиП.
  2. Как следует поступить сторонам сделки при необходимости оговорить дополнительные характеристики тех или иных материалов. Например, заключить допсоглашение.
  3. Что должен сделать поставщик, если строительные материалы не соответствуют тому, что указали в договоре поставки. Например, произвести замену в указанный срок.

Также перечислите:

  • требования покупателя к таре и упаковке материалов,
  • порядок отгрузки. Например, напишите, какие документы должны сопровождать каждую партию товара.

Укажите цену договора поставки и порядок приемки материалов

Для подобных сделок стоимость не относится к существенным условиям. Договор сочтут заключенным, даже если цену на товары не указали. Но для покупателя важно, чтобы в соглашении присутствовали конкретные показатели. Иначе цену будут определять по общим правилам, и она может оказаться выше, чем он рассчитывал (п. 1 ст. 485 ГК).

Важным для договора поставки является условие о приемке стройматериалов. Проверку каждой партии товара обе стороны будут проводить в соответствии с этим условием. В соглашении нужно установить:

  1. Какой документ подтверждает факт получения партии, в какой срок его оформляют и кто должен подписать.

  2. В какой срок покупатель должен успеть проверить ассортимент материалов, их количество, качество и соответствие другим требованиям.
  3. Какой документ составляет покупатель, если обнаружил недостатки.
  4. В какой срок покупатель извещает поставщика о выявленных несоответствиях. Если такого пункта в договоре поставки не будет, о дефектах строительных материалов придется сообщать незамедлительно (абз. 2 п. 2 ст. 513 ГК).
  5. В какой срок продавец обязан забрать бракованный или некомплектный товар с ответственного хранения у покупателя, если тот отказывается принять материалы.

Пропишите механизм перехода права на товар

Стройматериалы являются собственностью сначала продавца, а затем покупателя. Владелец несет сопутствующие риски – например, внезапной гибели или порчи. Важно указать в договоре, в какой момент право на имущество, а также риски переходят от одного контрагента к другому. Для покупателя безопаснее, чтобы момент привязали к подписанию накладной. Документ подписывают, когда товар уже фактически у покупателя.

Определите ответственность сторон

Стандартными разделами договоров, в том числе в сделках по поставке, являются разделы:

  • об ответственности контрагентов за нарушение условий соглашения. Здесь прописывают, какую неустойку, штрафы, пени выплатит нарушитель;
  • о порядке разрешения конфликтных ситуаций. В этот раздел включают условия претензионного или иного досудебного порядка, сроки направления претензии и т. п. Условия не должны противоречить требованиям закона;
  • о возможности досрочного расторжения сделки и условиях такого расторжения. Согласно закону от договора поставки стройматериалов можно отказаться в одностороннем порядке (ст. 523 ГК РФ). Контрагенты вправе указать дополнительные условия такого расторжения.

www.law.ru

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.


1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:

  • стоимость продукции;
  • стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
  • транспортные расходы;
  • налог на добавленную стоимость;

2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.

2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.

3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.

3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.

3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:

  • счет-фактуру – 1 экз.
  • товарную накладную – 1 экз.

Реквизиты Покупателя и Продавца в отгрузочных документах заполняются на основе п.9 настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.

3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.

3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

  • Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
  • Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.

3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.

4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.

4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.

4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.

5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.

5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.7. Оригинал подписанного договора, факсовая копия или электронная версия имеет одинаковую юридическую силу.

8.8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «»2018 года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

dbsd.ru

Особенности составления

Особенности договораИз особенностей составления договора выделяют тот факт, что на каждый стройматериал в обязательном порядке должен быть приложен соответствующий сертификат качества, включающий ГОСТ и СНИП.

Основные особенности заключаются в следующем:

  • соглашение должно быть оформлено письменно с каждой из сторон: для поставщика и клиента;
  • соглашение имеет объемный вид из-за сложной структуры.

В процессе составления договора важно помнить о таких нюансах, как:

  1. Данный договор может быть заключен исключительно с частной фирмой либо же коммерческой компанией, которая выступает в роли поставщика. Если же им является некоммерческая компания – возникает необходимость в подробном изучении всех учредительных документов. В обязательном порядке там должны упоминаться сведения о поставщике.
  2. При подписании соглашения нужно указывать наименование строительных материалов, включая объем, перечень ассортимента и себестоимость. Можно указывать либо в договоре, либо в спецификации.
  3. Важно помнить: срок соглашения не совпадает с поставками стройматериалов, поэтому в документе нужно четко указать график поставки, разработанный и утвержденный порядок приемки и требования к обслуживанию поставляемого товара после реализации. Данные пункты являются обязательными, поскольку в случае возникновении каких-либо споров могут существенно сократит время на судебные обращения.

Кроме того, в соглашении обязательно прописывают зональную ответственность между каждой стороной.

Требования

Перед началом составления соглашения обязательно необходимо помнить о его содержании. В честности в нем должно быть указано:

  • реквизиты каждой из сторон (инициалы, паспортные сведения ответственных лиц, наименование компании, юридические адреса);
  • дату подписания договора;
  • предмет соглашения;
  • себестоимость поставляемого товара;
  • ответственность каждой из сторон;
  • права и обязанности.

При этом контрагентами допускается возможность указание и других сведений, которые они пожелают. Единственным условием является отсутствие правонарушений законодательства РФ в договоре, отсутствие каких-либо печаток и помарок.

Содержание и образец

В составляемом договоре в обязательном порядке должен быть прописан механизм оплаты. Возможная предоплата может фиксироваться в качестве авансового платежа.

Если же оплата не была произведена в указанные периоды, сторона несет за это определенную ответственность. Уровень должен прописываться в договоре.

В соглашении необходимо указать период уведомления клиента при условии изменения цены.

Важно помнить: соглашение вступает в юридическую силу сразу после подписания сторонами.

Предмет соглашения

По настоящему соглашению поставщик обязан поставить вправо собственности клиенту/покупателю стройматериалы в том объеме и по такой себестоимости, которая указана в спецификации.

Предмет соглашения

В свою очередь клиент обязан принять материалы и оплатить их в установленные договором сроки.

Договором может быть предусмотрена поставка товара партиями.

Себестоимость объема, уровень качества и ассортимент стройматериалов

Раздел соглашения включает в себя несколько подпунктов:

  1. Себестоимость поставляемых материалов устанавливается поставщиком на момент получения запроса от клиента/покупателя. Себестоимость включает в себя НДС. Если речь идет об иностранной продукции – включаются таможенные сборы и другие пошлины, которые берутся при ввозе в РФ.
  2. Объем и ассортимент материалов устанавливается на каждую отдельно взятую партию в спецификации, а также должно быть зафиксировано в счете-фактуре и товарно-транспортной накладной.
  3. Уровень качества стройматериалов должно соответствовать имеющимся стандартам, а также подтверждаться отечественным сертификатом качества.

Варианты упаковки и маркировки

Стройматериалы обязаны быть упакованы в специальную тару, способную обеспечить полную сохранность. На упаковке обязательно должна находиться этикетка со сведениями на русском языке.

Вариант упаковки и маркировки

Обязанность каждой стороны

Обязанности поставщика:

  • в полной мере обеспечить передачу стройматериалов в объеме и ассортименте, который указан в спецификации;
  • в обязательном порядке обеспечить материалы сопроводительной документацией.

Обязанности клиента/покупателя:

  • совершить оплату в установленном договором порядке и без задержек;
  • при получении товара проверить его на предмет отсутствия каких-либо повреждений.

Формирование заявки клиента/покупателя и спецификация

Раздел состоит из подпунктов:

  1. Клиент/покупатель осуществляет передачу запроса в устной либо письменной форме на приобретение стройматериалов.
  2. О получении запроса поставщик обязан указывать в соответствующем журнале.
  3. При сформированном запросе, поставщик обязан не позднее следующего дня передать спецификацию клиенту/покупателю, в котором четко указан ассортимент и себестоимость. Если же поле получения спецификации от покупателя не последовал отказ в любой форме (вне зависимости устная или письменная), то она считается таковой как принятой.
  4. Если же по каким-либо причинам невозможно поставить товар в полном объеме, необходимо в обязательном порядке уведомить об этом клиента/покупателя. На основании уведомления, покупатель имеет полное право отложить поставку определенного товара либо же отказаться от той части товара, доставка которого не возможна в оговоренный период. Если после уведомления поставщику не последовало каких-либо ответов от покупателя, поставщик имеет все законные основания на поставку имеющейся части материалов.

Поставка стройматериалов

Поставщику доверяется лично доставит необходимый товар до ж/д станции и передать его перевозчику в течении того периода, который оговоренный соглашением и после получения авансового платежа.

Поставка стройматериалов

В свою очередь все обязательства поставщика по доставке продукции считаются полностью выполненные с того периода, как она была передана непосредственному перевозчику.

Прием стройматериалов

Приемка товара осуществляется согласно договору:

  1. Клиент обязан принят продукцию и осуществить проверку по объему не позже того дня, который следует после получения.
  2. При выявлении факта неполной поставки продукции, в течении одного календарного дня необходимо направить поставщику требование о необходимости в допоставке отсутствующего материала. В такой ситуации поставщик в обязательном порядке должен доставить необходимый товар в течении того периода, который прописан в товарно-транспортной накладной. Если же требование клиента отсутствует, поставщик имеет право поставить недостающий товар со следующей частью.
  3. Если же при осмотре было выявлено товар в большем количестве, клиент может выбрать несколько вариантов развития событий.

Вариант №1: совершить оплату за превышающую часть материалов по указанной себестоимости не позднее следующего дня, которая был выявлен факт.

Вариант №2: принять материал исключительно на хранение до того периода, пока поставщик не заберет его обратно.

  1. В случае обнаружения факта каких-либо недостатков по качеству поставляемого материла покупатель обязан в течении первых суток в письменном виде уведомить об этом поставщика. На основании уведомления поставщик обязан провести экспертизу. Если по завершению проверки экспертиза показа, что товар был испорчен до момента передачи – товар подлежит замене либо выплачивается компенсация, в противном случае вины поставщика нет.
  2. До того периода, пока некачественная продукция находиться у клиента, он должен обеспечить сохранность в полном объеме. В свою очередь поставщик должен забрать некачественную продукцию не поздняя того дня, когда будет доставлена остальная часть.
  3. Все права собственности на продукцию переходят в период передачи.

Процесс исчисления и ответственность

Необходимо прописать:

  1. Покупатель обязан оплатить поставщику стоимость продукции в полном объеме не позднее того момента, когда была сформирована заявка.
  2. Способ оплату утверждается действующим договором в вид наличных либо безналичных переводов, которые не противоречат законодательству РФ. Если оплата происходит по безналичной форме – исполнение обязательств считается после зачисления средств на указанные реквизиты, если по наличному – как только денежные средства будут переданы в кассу поставщика.
  3. Если оплата не была осуществлена в момент формирования запроса – оно может быть аннулирован поставщиком в одностороннем порядке.
  4. Допускается возможность следующей части материалов только после оплаты предыдущей.
  5. Если материал был поставлен позже оговоренного срока, то покупатель имеет право потребовать вернуть оплачиваемую сумму без начисления каких-либо штрафных санкций и пеней.

Возможный форс-мажор

Форс-мажорВ соглашении необходимо указывать, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, по которым доставка товара невозможно определенный период – период доставки товара будет передвинут до того периода, когда можно будет доставить товар покупателю.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств поставщик в обязательном порядке должен в этот же день уведомить клиента. Это может быть в письменном виде либо в устной форме.

Период продления поставки приравнивается к продолжительности простоя товара.

Возможные споры

При возникновении каких-либо спорных нюансов каждая из сторон должна приложить максимум усилий для их решений. Изначально все споры должны пытаться решить переговорным способом.

Если же многочисленные переговоры не привели к необходимому результату, каждая из сторон имеет все основания для подачи искового заявления в Арбитражный суд.

Период действия соглашения

Соглашение набирает своей юридической силы с того момента, как он только был подписан сторонами. Его период действия определяется условиями.

Каждая стона имеет законные основания расторгнуть соглашение в одностороннем порядке при отсутствии исполненных обязательств с противоположной стороны. Однако при этом необходимо послать письменное уведомление о расторжении.

Если же завершения периода действия ни одна из сторон не уведомила вторую о расторжении, договор считается таковым как принятым к действию.

Стоит также отметить, что при желании допускается возможность указания дополнительных условий.

Особенности и юридические тонкости договора поставки — в данном видео.

znaybiz.ru

Видео-урок. Договор поставки строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?

Важные условия составления договора поставки строительных материалов

Каждый договор поставки должен включать существенные условия. Они подразумевают:

Порядок поставки продукции.  Это необходимое существенное условие данного договора. Покупатель обязан своевременно доставлять посреднику спецификации на все стройматериалы в срок, не превышающий определенной в договоре даты поставки.

Установленный график. Все поставки централизовано производятся по графику, который был согласован всеми сторонами. Это график оформляет покупатель и предоставляет за несколько дней до обсуждаемой поставки.

В случае, если поставщик не высказывает никаких возражений по поводу графика, по которому будут осуществляться поставки, то график считается действительным.

Еще условиями являются порядок расчета и определение цены договора. Но эти условие имеет смысл только в конкретных ситуациях, а именно, когда и покупатель, и поставщик высказали согласие на эти условия.

Другим условием выступает описание товара (стройматериалов). Оно должно включать:

  • качество поставляемых строительных материалов;
  • тара, в которой поставляется товар;
  • ассортимент.

Еще важными условиями, внесенными в договор, выступают сроки и порядок поставки и порядок, согласно которому осуществляется оплата.

Также в договоре могут быть указаны дополнительные условия.

Дополнительными условиями выступают:

  • Срок действия договора
  • Сроки, в которые действуют гарантии
  • Зоны ответственности лиц, заключающих договор
  • Временной промежуток, по истечении которого права собственности переходят от одной стороны к другой
  • Страховка

В случае, когда упущено хоть одно из вышеупомянутых условий, то договор автоматом признается не активным, не действующим.

Специфика договора поставки стройматериалов

Особенность данного договора в том, что к каждому поставляемому строительному материалу обязательно должен прилагаться сертификат, с конкретными СНИПом и ГОСТом.

Особенности договоров такого типа заключается в следующем:

  • Договор оформляется письменно, с двух сторон: для поставщика и покупателя.
  • Договор имеет большой объем. Это связано со сложной структурой экономических связей (приемка стройматериалов, комплектующие и т.д.)

Полезная информация, касающаяся заключения данного типа договора

  • Этот тип соглашения может заключаться только с частным предпринимателем или коммерческой организацией, выступающей в роли поставщика. Если поставщиком выступает некоммерческая организация, то необходимо тщательно изучить весь пакет учредительных документов. В них должна быть упомянута возможность для этой организации выступать в роли поставщика.
  • При заключении договора очень важно указывать названия строительных материалов, их объем, ассортимент и стоимость в самом документе или в спецификации.
  • Важно, что сроки договора и поставки стройматериалов не совпадают. Поэтому в документе необходимо прописать график поставок, порядок приемки и условия обслуживания стройматериалов после продажи. Эти пункты необходимы, так как облегчат разрешение споров, если они возникнут между сторонами, участвующими в сделке.
  • В документе необходимо указать зоны ответственности и поставщика и покупателя перед друг другом.

online-buhuchet.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.